null - Otovo

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Bijlagen, bepalingen en rangorde

1.1

In de Overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, een verwijzing naar een bepaling of Bijlage geacht een verwijzing te zijn naar een bepaling van of Bijlage bij deze Algemene Voorwaarden.

1.2

Bijlage A, Bijlage B en Bijlage C maken integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

1.3

In geval van en voor zover sprake is van strijdigheid tussen een bepaling in de Specifieke Voorwaarden en een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Specifieke Voorwaarden.

2. Duur

De Overeenkomst treedt in werking op de Contractdatum en eindigt op de Geplande Beëindigingsdatum of, indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, op de Datum van Vervroegde Beëindiging.

3. De Locatie en de Cliënt

3.1

De Batterij zal op de Locatie worden geïnstalleerd met als enig doel de Cliënt in staat te stellen de Batterij te gebruiken.

3.2

De Cliënt verklaart en garandeert dat hij/zij de uitsluitende rechthebbende is van de Locatie, dan wel bevoegd is en over de volledige machtiging beschikt om deze Overeenkomst te ondertekenen mede namens en ter vertegenwoordiging van alle overige rechthebbenden met betrekking tot de Locatie.

3.3

Indien de Cliënt uit meer dan één persoon bestaat, zijn alle personen hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

4. Maandelijkse Huurtermijn

4.1

De Maandelijkse Huurtermijn is verschuldigd voor iedere kalendermaand vanaf de Leveringsdatum tot en met de Einddatum.

4.2

De Maandelijkse Huurtermijn is gebaseerd op de veronderstelling dat alle door de Cliënt aan EDEA verstrekte informatie zoals bedoeld in artikel 5 juist, volledig en niet-misleidend is. Indien deze veronderstelling onjuist blijkt te zijn, is EDEA gerechtigd:

a) alle daaruit voortvloeiende kosten aan de Cliënt in rekening te brengen; of
b) de Maandelijkse Huurtermijn dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en zal zij de Cliënt vooraf informeren over een dergelijke wijziging. Dergelijke wijzigingen zijn bindend voor de Cliënt, tenzij de wijziging binnen drie (3) maanden na de Contractdatum wordt meegedeeld en een verhoging betreft; in dat geval kan de Cliënt de verhoging binnen zeven (7) dagen na kennisgeving afwijzen, welke afwijzing kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.4.

4.3

Daarnaast is de Maandelijkse Huurtermijn gebaseerd op de aannames vermeld in artikel 4.9. Indien een dergelijke aanname onjuist blijkt te zijn, is EDEA gerechtigd de Maandelijkse Huurtermijn dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen en zal zij de Cliënt vooraf informeren over een dergelijke wijziging. Dergelijke wijzigingen zijn bindend voor de Cliënt, tenzij sprake is van een verhoging; in dat geval kan de Cliënt de verhoging binnen zeven (7) dagen na kennisgeving afwijzen, welke afwijzing kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig artikel 4.4.

4.4

Indien de Cliënt een voorgestelde verhoging overeenkomstig artikel 4.2 of 4.3 afwijst, is EDEA gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen; in dat geval zal de Batterij niet worden geïnstalleerd dan wel worden verwijderd, voor zover van toepassing, en zal iedere Partij haar eigen kosten en uitgaven dragen die als gevolg van de beëindiging zijn gemaakt.

4.5

De Maandelijkse Huurtermijn omvat alle materialen, elektrotechnische en overige werkzaamheden alsmede de Inbedrijfstelling, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald.

4.6

De Maandelijkse Huurtermijn omvat niet:

a) vergoedingen of kosten die verband houden met lokale vereisten van netbeheerders op grond van toepasselijke wet- en regelgeving en voorschriften van lokale, regionale en landelijke autoriteiten, waaronder begrepen – indien vereist – de vervanging van de elektriciteitsmeter; en
b) verborgen bekabeling, zowel binnen als buiten..

4.7

EDEA zal voorafgaand aan de beoogde installatiedata geen locatiebezoek uitvoeren, tenzij EDEA dit naar eigen inzicht noodzakelijk acht.

4.8Acties en kortingen kunnen niet worden gecombineerd en kunnen niet met terugwerkende kracht na de Contractdatum worden toegepast.4.9De Maandelijkse Huurtermijn is gebaseerd op de aanname dat de Batterij kan worden geïnstalleerd onder reguliere en normale omstandigheden, waaronder begrepen dat:

a) de Locatie uiterlijk twee maanden na de Contractdatum gereed en beschikbaar is voor installatie. De daadwerkelijke installatiedata kunnen later plaatsvinden om hieronder beschreven redenen;
b) de Batterij wordt geïnstalleerd en aangesloten in dezelfde ruimte als, of in een aangrenzende ruimte aan, de hoofdverdeelkast, met een maximale kabellengte van 10 meter;
c) indien de Batterij wordt aangesloten op een bestaand of nieuw te installeren zonnestroomsysteem, de Batterij wordt geïnstalleerd in dezelfde ruimte als de omvormer van het zonnestroomsysteem en geen aanvullende hardware of aanpassing van het zonnestroomsysteem vereist om te functioneren;
d) bestaande kabelbuizen (indien aanwezig) geschikt en toereikend zijn voor de apparatuur die wordt gebruikt voor de aansluiting van de Batterij;
e) het openbare elektriciteitsnet en het elektriciteitsnet van de Locatie voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften en over voldoende capaciteit en kwaliteit beschikken om de Batterij aan te sluiten zonder aanvullende verbeteringen of aanpassingen;
f) de meterkast voldoet aan de geldende wettelijke voorschriften en over voldoende ruimte beschikt;
g) de hoofdzekering, de elektrische installatie en de onderverdeelinrichting voldoende zijn gedimensioneerd; en
h) de Batterij wordt geïnstalleerd in hetzelfde gebouw als de hoofdverdeelkast (installatie in een ander gebouw kan leiden tot aanvullende kosten vanwege de noodzaak van extra bekabeling en/of onderverdelingen).

5. Informatie van de Cliënt

5.1

De Cliënt dient EDEA alle informatie te verstrekken die relevant is voor de installatie van de Batterij, waaronder in ieder geval begrepen:

a) het adres van de Locatie;
b) foto’s en informatie met betrekking tot het elektrische systeem op de Locatie;
c) informatie over het elektriciteitsnet en de meterkast op de Locatie; en
d) de technische staat van de Locatie.

5.2

De Cliënt verklaart, garandeert en komt overeen dat alle door hem/haar aan EDEA verstrekte en nog te verstrekken informatie juist, volledig en niet-misleidend is.

6. Gebruiksrecht en software

6.1

Met ingang van de datum waarop de Batterij op de Locatie is geïnstalleerd, verleent EDEA aan de Cliënt het recht om de Batterij te gebruiken, welk recht door de Cliënt wordt aanvaard, een en ander onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

6.2

Voor zover de Batterij software bevat, berusten de daarmee samenhangende intellectuele eigendomsrechten uitsluitend bij EDEA of zijn deze aan EDEA in licentie gegeven. EDEA verleent aan de Cliënt het recht om deze software te gebruiken, maar uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is voor de correcte werking van de Batterij. Het is de Cliënt niet toegestaan deze software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen of te onderwerpen aan reverse engineering.

6.3

De Cliënt is gerechtigd energiebeheersoftware te integreren, met dien verstande dat, voor zover dergelijke energiebeheersoftware leidt tot een versnelde degradatie van de Batterij boven normaal gebruik, EDEA niet gehouden is de Batterij te vervangen indien het maximale cycli-aantal wordt bereikt vóór de Geplande Beëindigingsdatum.

7. Vergunningen, goedkeuringen en subsidies

7.1

De Cliënt is verantwoordelijk voor het verkrijgen van alle noodzakelijke vergunningen, licenties en goedkeuringen van de bevoegde autoriteiten voorafgaand aan de installatie van de Batterij, waaronder – indien van toepassing – de toetsing aan beperkingen of voorschriften voortvloeiend uit het vigerende bestemmingsplan en overige toepasselijke lokale wet- en regelgeving, gemeentelijke verordeningen, monumenten- en erfgoedregelgeving en andere beperkingen die op grond van geldende regelgeving van toepassing kunnen zijn. Dergelijke goedkeuringen kunnen mede omvatten: gemeentelijke bouw- en gebruiksvergunningen, overeenkomsten inzake elektriciteitslevering en -aansluiting met de lokale netbeheerder, alsmede overeenkomsten inzake teruglevering en afname van elektriciteit met de elektriciteitsleverancier van de Cliënt. Indien de Cliënt dit wenst, zal EDEA ondersteuning bieden bij het aanvragen, coördineren en verkrijgen van voornoemde vergunningen, goedkeuringen en licenties namens de Cliënt, met dien verstande dat EDEA niet verantwoordelijk is voor de daarin opgenomen informatie of voor het daadwerkelijk verlenen daarvan. EDEA kan hierbij indirect betrokken zijn door het verstrekken van documenten en het volgen van de relevante procedures bij overheidsinstanties of netbeheerders.

7.2

EDEA is niet verantwoordelijk voor de aanvraag, goedkeuring en/of afwijzing van enige lokale, gemeentelijke, provinciale, regionale of landelijke subsidie-, steun-, lening- of ondersteuningsregeling (de “Steun”) die door of namens de Cliënt wordt aangevraagd. Prijzen worden bruto vermeld, derhalve exclusief dergelijke Steun. De Cliënt is gehouden de Maandelijkse Huurtermijn te voldoen vanaf de Leveringsdatum, ongeacht of Steun wordt aangevraagd of verkregen. Onverminderd het voorgaande kan EDEA, op verzoek van de Cliënt, ermee instemmen de Cliënt te ondersteunen in verband met Steun door het beantwoorden van vragen en/of het aanbevelen van, dan wel het assisteren bij het verkrijgen van, subsidies, fiscale aftrekken en belastingkredieten.

8. Uitbesteding en onderaannemers

8.1

EDEA is gerechtigd diensten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te besteden of in onderaanneming te laten verrichten door onder meer Otovo B.V., een installateur en andere derden, zulks naar eigen inzicht, met dien verstande dat EDEA te allen tijde verantwoordelijk blijft voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de enige contractspartij van de Cliënt onder de Overeenkomst blijft. De Cliënt stemt in met een dergelijke uitbesteding en onderaanneming.

8.2

Onverminderd het voorgaande kan EDEA de diensten ‘Otovo App’ en ‘Otovo My Page’ aan de Cliënt aanbieden via Otovo ASA. Het gebruik van de Otovo App- en Otovo Mijn Pagina-diensten is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden en bepalingen tussen Otovo ASA en de Cliënt.

9. Engineering en planning

9.1

EDEA zal zorgdragen voor de engineering en planning met betrekking tot de Batterij, waaronder begrepen de definitieve selectie van apparatuur en componenten alsmede het elektrische en mechanische ontwerp, voor zover dit niet reeds in de Specifieke Voorwaarden is vastgelegd. De engineering en planning zijn gebaseerd op de door de Cliënt verstrekte informatie zoals bedoeld in artikel 5.

9.2

Voorafgaand aan de installatie van de Batterij zal EDEA de geschiktheid van de Batterij zoals opgenomen in de Specifieke Voorwaarden beoordelen en kan zij wijzigingen in de specificaties van de Batterij voorstellen indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht. Iedere dergelijke wijziging vereist de goedkeuring van de Cliënt. Indien de Cliënt een dergelijke wijziging niet goedkeurt, is EDEA gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

9.3

Tijdens de installatie van de Batterij kan EDEA aanpassingen aanbrengen in de beoogde plaatsing van de Batterij indien dit noodzakelijk is om de installatie te kunnen uitvoeren overeenkomstig veiligheidsvoorschriften of vereisten of beperkingen van de lokale netbeheerder of toepasselijke (lokale) wet- en regelgeving. Iedere dergelijke wijziging vereist de goedkeuring van de Cliënt. Indien de Cliënt een dergelijke wijziging niet goedkeurt, is EDEA gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

9.4

EDEA kan wijzigingen in de installatie voorstellen teneinde de gewenste prestaties te bereiken. Deze wijzigingen zullen voorafgaand aan de installatie aan de Cliënt worden meegedeeld. Dergelijke wijzigingen vereisen de goedkeuring van de Cliënt. Indien de Cliënt een dergelijke wijziging niet goedkeurt, is EDEA gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen.

9.5

Bij het plannen van de opstelling en installatie van de Batterij zal EDEA binnen de toepasselijke veiligheidslimieten blijven. Door de Cliënt verzochte systeemopstellingen die buiten de toepasselijke veiligheidslimieten vallen, zullen uitsluitend worden gerealiseerd indien EDEA daarmee instemt.

9.6

Wijzigingen in de voor de installatie van de Batterij geplande materialen en apparatuur kunnen plaatsvinden indien dit noodzakelijk is wegens redenen in de toeleveringsketen, gebrek aan beschikbaarheid of ongeschiktheid van de oorspronkelijk voorgestelde apparatuur. EDEA zal de Cliënt informeren indien de voor de installatie geplande Batterij dient te worden gewijzigd.

10. Voorbereidingen voor installatie

10.1

De installatiedata worden door EDEA vastgesteld en tijdens de projectplanningsfase aan de Cliënt meegedeeld. EDEA is gerechtigd de installatiedata te wijzigen wegens onder meer de tijdslijnen voor het verkrijgen van goedkeuringen van toezichthoudende instanties, beperkingen in de toeleveringsketen en andere omstandigheden die een dergelijke wijziging noodzakelijk maken, en zal de Cliënt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk van een dergelijke wijziging in kennis stellen.

10.2

De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat de Locatie op de installatiedata gereed en beschikbaar is voor de installatie van de Batterij. Indien de Locatie op de installatiedata niet gereed of beschikbaar is, kan dit leiden tot aanvullende kosten en vergoedingen, welke aan de Cliënt in rekening zullen worden gebracht en door de Cliënt verschuldigd zijn.

10.3

De installatie van de Batterij kan één (1) of twee (2) werkdagen of langer in beslag nemen, kan in fasen worden uitgevoerd en kan variëren afhankelijk van onder meer het seizoen, de weersomstandigheden, de omvang van het systeem en andere lokale omstandigheden. Indien de installatie meer tijd in beslag neemt dan verwacht, is EDEA niet aansprakelijk voor enige kosten of verplichtingen die de Cliënt daardoor mogelijk maakt, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove nalatigheid van EDEA. Voor zover EDEA op grond van afzonderlijke overeenkomsten tevens andere elementen op de Locatie installeert, zal EDEA zich inspannen om de installatie van de Batterij te coördineren met de overige installaties van EDEA.

10.4

Eventuele upgrades of aanvullende bestellingen die door de Cliënt worden gewenst, dienen tijdig voorafgaand aan de installatie van de Batterij aan EDEA te worden meegedeeld. EDEA is gerechtigd een dergelijke upgrade of aanvullende bestelling te weigeren indien de installatie reeds is gepland of indien de upgrade of aanvullende bestelling niet is toegestaan wegens beperkingen in de toeleveringsketen van EDEA. Indien een gewenste upgrade of aanvullende bestelling leidt tot aanpassing van de Maandelijkse Huurtermijn, zal EDEA de Cliënt vooraf om goedkeuring verzoeken. Indien de Cliënt deze goedkeuring niet verleent, wordt dit geacht te betekenen dat de Cliënt geen upgrade of aanvullende bestelling meer wenst en dat de betreffende upgrade of aanvullende bestelling wordt geannuleerd.

11. Installatie

11.1

De Cliënt dient ervoor zorg te dragen dat op de Locatie op de beoogde installatiedata met betrekking tot de Batterij:

a) EDEA en haar dienstverleners en onderaannemers onbelemmerde toegang hebben ten behoeve van de installatie van de Batterij, waaronder toegang tot water, elektriciteit en sanitaire voorzieningen, en dat alle verplaatsbare obstakels zijn verwijderd;
b) geen omstandigheden aanwezig zijn die een correcte en veilige installatie van de Batterij verhinderen of beperken;
c) het elektriciteitsnet te allen tijde onder spanning staat;
d) geen bezoekers, gezinsleden of huisdieren de installatieruimte van de Batterij betreden of de installatie verstoren;
e) geen andere activiteiten of werkzaamheden op initiatief van de Cliënt de installatie van de Batterij verstoren; en
f) indien de Batterij wordt aangesloten op een bestaand zonnestroomsysteem dat niet door of namens EDEA is geïnstalleerd, toegang tot de omvormer wordt verleend aan EDEA en haar dienstverleners en onderaannemers.

11.2

Indien aan een of meerdere van de in het voorgaande lid genoemde verplichtingen niet wordt voldaan en dit leidt tot kosten of aansprakelijkheden voor EDEA, zullen deze kosten en aansprakelijkheden aan de Cliënt in rekening worden gebracht en door de Cliënt verschuldigd zijn.

11.3

Indien de Batterij wordt aangesloten op een bestaand zonnestroomsysteem dat niet door of namens EDEA is geïnstalleerd en daarbij een nieuwe omvormer wordt geplaatst, erkent, aanvaardt en stemt de Cliënt ermee in dat de oorspronkelijke installateur van het zonnestroomsysteem zijn monitoringtoegang zal verliezen.

12. Aanpassingen op locatie

12.1

Wijzigingen in de voor de installatie geplande materialen en apparatuur kunnen, naar eigen inzicht van EDEA, plaatsvinden indien dit noodzakelijk of wenselijk is om wijzigingen op locatie bij de installatie van de Batterij mogelijk te maken.

12.2

De Cliënt erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat:

a) dergelijke wijzigingen niet worden aangemerkt als een gebrek of als een ondeugdelijke levering; en
b) voor zover dergelijke wijzigingen het gevolg zijn van een onjuiste aanname als bedoeld in artikel 4.2 of 4.3, artikel 4.2 respectievelijk artikel 4.3 (naar gelang van toepassing) van toepassing is op alle kosten die door dergelijke wijzigingen worden veroorzaakt.

13. Levering, inbedrijfstelling en voltooiing van de installatie

13.1

Onder de “Levering” van de Batterij wordt verstaan dat alle apparatuur is geïnstalleerd, waar toepasselijk getest en correct functioneert.

13.2

Onder de “Inbedrijfstelling” van de Batterij wordt verstaan het opstarten van het laden en ontladen van de Batterij onder normale omstandigheden, nadat – indien vereist – goedkeuring is verkregen van bevoegde lokale autoriteiten, zoals de lokale netbeheerder.

13.3

Het is mogelijk dat de Inbedrijfstelling niet op de Leveringsdatum kan plaatsvinden, bijvoorbeeld als gevolg van vertraging bij de verificatie van de naleving van vereisten door de bevoegde autoriteiten, het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen of licenties, of vertragingen die toerekenbaar zijn aan netbeheerders, dan wel doordat de netbeheerder of elektriciteitsleverancier vereist dat de elektriciteitsmeter van de Cliënt wordt vervangen.

13.4

EDEA is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de Inbedrijfstelling van de Batterij, behoudens voor zover een dergelijke vertraging het gevolg is van haar opzet of grove nalatigheid.

13.5

De Cliënt erkent, aanvaardt en stemt ermee in dat de Batterij reeds in werking kan zijn, ook indien bepaalde vergunningen of toestemmingen van bevoegde autoriteiten nog niet definitief zijn verleend, en dat eventuele energie die gedurende die fase aan het net wordt geleverd mogelijk niet door de netbeheerder wordt vergoed.

13.6

Onder de “Voltooiing” van de Batterij wordt verstaan het moment waarop de Inbedrijfstelling heeft plaatsgevonden. EDEA zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na de Inbedrijfstelling van de Batterij aan de Cliënt een documentatiepakket toezenden met informatie met betrekking tot de Batterij.

13.7

De Cliënt verleent EDEA en haar dienstverleners en onderaannemers het recht om afbeeldingen van de Locatie, de Batterij en het installatieproces vrijelijk te gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder begrepen via sociale media.

13.8

Bij Levering dient de Cliënt de ‘Verklaring van Conformiteit’ met betrekking tot de installatie van de Batterij te ondertekenen.

13.9

De Cliënt is verantwoordelijk voor de registratie van de Batterij bij de lokale netbeheerder.

14. Vermogen, onderhoud, reparaties, internet en gegevensverzameling

14.1

De Cliënt erkent, aanvaardt en stemt ermee in, met betrekking tot het vermogen, dat:

a) de in de Overeenkomst vermelde grootte en het vermogen van de Batterij betrekking hebben op de maximaal bruikbare energie van de Batterij;
b) EDEA niet verantwoordelijk is voor de feitelijk waargenomen of beschikbare energiecapaciteit van de Batterij;
c) variaties in vermogen en energiecapaciteit kunnen optreden als gevolg van kenmerken van de Batterij en de installatielocatie, zoals temperatuur, laadstatus en ouderdom;
d) de Batterij geluid kan produceren als gevolg van koelventilatoren en/of schakelcomponenten in elektrische en elektronische schakelingen;
e) de Cliënt de Batterij uitsluitend mag gebruiken voor het opslaan en gebruiken van energie, hoofdzakelijk voor eigen gebruik van de Cliënt;
f) de Batterij geen primaire elektriciteitsbron van de Cliënt is;
g) EDEA niet aansprakelijk is voor verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door stroomuitval;
h) in geval van stroomuitval de Batterij automatisch wordt uitgeschakeld, tenzij de Cliënt speciale elektrische voorzieningen heeft getroffen die de werking van de Batterij ook bij stroomuitval mogelijk maken;
i) verlies van functionaliteit kan optreden bij stilstand of storing van de Batterij of bij stroomuitval of netstoringen;
j) EDEA niet aansprakelijk is voor enig productieverlies, stilstand of prestatieverschillen die worden veroorzaakt door kwaliteitsproblemen, capaciteitsbeperkingen, fouten of storingen in het openbare en/of lokale elektriciteitsnet, waaronder begrepen de elektrische bedrading of groep waaraan de Batterij is aangesloten;
k) verminderde capaciteit van de Batterij op zichzelf niet wordt aangemerkt als niet-functioneren, aangezien de capaciteit in de loop van de tijd en bij normaal gebruik zal afnemen; en
l) verminderde capaciteit uitsluitend als een gebrek kan worden aangemerkt indien de capaciteit aanzienlijk lager is dan wat normaal is voor een Batterij met een vergelijkbare leeftijd en gebruik.14.2De Cliënt erkent, aanvaardt en stemt ermee in, met betrekking tot onderhoud en reparaties, dat:a) de Cliënt de instructies dient te volgen die zijn opgenomen in de door EDEA langs elektronische weg aan de Cliënt te verstrekken bedienings- en onderhoudsdocumentatie, waaronder productdatasheets en gebruikershandleidingen; b) de Cliënt de Batterij dient te gebruiken met de zorgvuldigheid die van een prudent handelend persoon mag worden verwacht; c) de Cliënt geen preventieve onderhoudsfuncties die automatisch door de Batterij worden uitgevoerd mag hinderen of uitschakelen; d) alle werkzaamheden aan de Batterij uitsluitend mogen worden uitgevoerd door EDEA of haar dienstverleners of onderaannemers, en niet door de Cliënt of door derden op initiatief van de Cliënt;
e) EDEA niet aansprakelijk is voor schade of verlies dat direct of indirect wordt veroorzaakt door reparaties of onderhoud uitgevoerd door anderen dan EDEA en haar dienstverleners of onderaannemers;
f) de Cliënt eventuele foutmeldingen van de Batterij in acht dient te nemen en zorgvuldig dient te handelen en de Batterij onmiddellijk dient uit te schakelen indien dit wordt aangegeven of verlangd door de fabrikant of EDEA;
g) de Cliënt dient te handelen overeenkomstig aanwijzingen van de lokale netbeheerder, waaronder – indien vereist – het tijdelijk uitschakelen van de Batterij;
h) de Cliënt berichten van de lokale netbeheerder die de correcte werking van de Batterij kunnen beïnvloeden dient door te geven aan EDEA of haar dienstverleners of onderaannemers;
i) de Cliënt EDEA en haar dienstverleners en onderaannemers toegang tot de Locatie dient te verlenen wanneer dit noodzakelijk is voor gepland onderhoud of reparaties aan de Batterij;
j) de Cliënt aansprakelijk is voor alle schade en verliezen die aan de Batterij of de directe omgeving daarvan worden veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, nalatigheid of het niet in staat stellen van EDEA om noodzakelijk onderhoud uit te voeren;
k) EDEA correctief onderhoud en reparaties aan de Batterij zal uitvoeren voor zover voorzien in de Overeenkomst;
l) EDEA ieder gebrek, niet-functionerende of niet-conforme hardware-component zal repareren en/of vervangen zodra zij daarvan op de hoogte is, tenzij dit het gevolg is van oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de Cliënt;
m) EDEA loszittende apparatuur of componenten zal repareren waarvan zij op de hoogte is, voor zover dit noodzakelijk is voor een blijvend veilige werking, tenzij de oorzaak ligt in het ontbreken van preventief onderhoud, oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de Cliënt;
n) alle materialen die gedurende langere tijd aan normaal gebruik zijn blootgesteld tekenen van slijtage zullen vertonen, waaronder verminderde prestaties en veranderingen in het uiterlijk;
o) EDEA niet verplicht is onderdelen of materialen te vervangen of te repareren die zijn aangetast door normale slijtage;
p) de Cliënt EDEA (of de door EDEA voor dit doel aangewezen dienstverlener of onderaannemer) onverwijld, en in ieder geval uiterlijk tien (10) dagen na het optreden van de desbetreffende omstandigheid, dient te informeren over iedere storing, schade, los onderdeel of aanzienlijk verminderde capaciteit van de Batterij, iedere onderbreking of wijziging in de netaansluiting en diefstal van de Batterij; en
q) het niet nakomen van de in het voorgaande onderdeel bedoelde meldingsplicht wordt aangemerkt als een erkenning, aanvaarding en instemming door de Cliënt dat de Batterij volledig naar behoren heeft gepresteerd.

14.3

De Cliënt erkent, aanvaardt en stemt ermee in, met betrekking tot internet en gegevensverzameling, dat:

a) de Cliënt verplicht is om op eigen kosten en te allen tijde een werkende en betrouwbare internetverbinding beschikbaar te stellen voor de omvormer(s) van de Batterij;
b) storingen of uitval van de internetverbinding tot gevolg kunnen hebben dat EDEA en haar dienstverleners en onderaannemers hun verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet kunnen uitvoeren;
c) voor een correcte werking van de Batterij een internetverbinding vereist kan zijn;
d) aansluiting van de Batterij op het internet vereist dat op de plaats waar de omvormer of Batterij is geïnstalleerd Wi-Fi-dekking beschikbaar is en dat de netwerknaam en het wachtwoord tijdens de installatie aan de installateur ter beschikking zijn gesteld;
e) indien geen voldoende Wi-Fi-dekking en/of signaalkwaliteit beschikbaar is, de Cliënt verantwoordelijk is voor het tot stand brengen van de internetverbinding van de Batterij;
f) niet alle omvormers en Batterijen geschikt zijn voor internetverbindingen anders dan via Wi-Fi;
g) de Cliënt dient te waarborgen dat de internetverbinding functioneert en dat de omvormer en de Batterij met het juiste wachtwoord zijn geconfigureerd;
h) EDEA niet verantwoordelijk is voor het oplossen van problemen met betrekking tot de internetverbinding;
i) EDEA de Cliënt zal ondersteunen bij het registreren van de Batterij op het toepasselijke monitoringportaal van de fabrikant;
j) het verzamelen, opslaan en gebruiken van gegevens op het portaal van de fabrikant is onderworpen aan de voorwaarden van de betreffende fabrikant en uitsluitend een aangelegenheid is tussen de fabrikant en de Cliënt;
k) de Cliënt uitdrukkelijk dient te melden indien hij/zij niet wenst dat de Batterij wordt geregistreerd op het internetportaal van de betreffende fabrikant;
l) de Cliënt EDEA het recht verleent om de Batterij, waaronder begrepen het adres van de Locatie, te registreren op het internetportaal van de betreffende fabrikant en om de op dat portaal beschikbare gegevens met betrekking tot de Batterij van de Cliënt te raadplegen, downloaden en opslaan;
m) de Cliënt de betreffende fabrikant onherroepelijk, bij wijze van een onherroepelijk derdenbeding en voor zover mogelijk zonder vergoeding, machtigt om de op het internetportaal beschikbare gegevens met EDEA te delen; en
n) de Cliënt dient te waarborgen dat het monitoringportaal van enig bestaand zonnestroomsysteem beschikbaar, toegankelijk en compatibel is met de Batterij.

15. Schade en beperking van aansprakelijkheid

15.1

EDEA dient tijdens de installatie van de Batterij de nodige zorgvuldigheid te betrachten ten aanzien van de Locatie en de zich daar bevindende goederen.

15.2

EDEA is niet aansprakelijk jegens de Cliënt voor enige immateriële schade of indirecte schade. Indien EDEA schade toebrengt aan de Locatie en EDEA daarvoor aansprakelijk is, wordt de schade per gebeurtenis vergoed tot een maximum van € 1.000.000.

15.3

De Cliënt dient EDEA onverwijld te informeren in geval van schade veroorzaakt door de Batterij, door de installatie of werking van de Batterij, dan wel door EDEA of een van haar dienstverleners of onderaannemers. EDEA is niet aansprakelijk voor schade waarvan zij niet binnen een redelijke termijn nadat de Cliënt daarvan kennis heeft genomen, op de hoogte is gesteld.

15.4

Indien de Batterij wordt aangesloten op een bestaand zonnestroomsysteem dat niet door of namens EDEA is geïnstalleerd:

a) draagt EDEA geen enkele verantwoordelijkheid voor de staat of prestaties van dat zonnestroomsysteem; en
b) kan dit leiden tot het vervallen van eventuele garanties die door de installateur van het zonnestroomsysteem zijn verstrekt, waarbij EDEA iedere aansprakelijkheid voor dergelijke risico’s expliciet afwijst.

16. Verkoop van de Locatie

Indien de Cliënt voornemens is de Locatie te verkopen, dient de Cliënt EDEA daarvan ten minste dertig (30) dagen voorafgaand in kennis te stellen en kan de Cliënt:

a) de Overeenkomst door middel van contractsoverneming overdragen aan de koper, mits EDEA hiervoor voorafgaand schriftelijk haar toestemming heeft verleend, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd, met dien verstande dat een weigering nimmer als onredelijk zal worden aangemerkt indien de koper niet voldoet aan de kredietbeoordelingscriteria van EDEA of een rechtspersoon is, en onder de voorwaarde dat de administratieve vergoeding vóór de overdracht door de Cliënt is voldaan;
b) EDEA verzoeken de Batterij te verplaatsen naar een andere locatie van de Cliënt en deze daar te installeren, mits EDEA hiervoor voorafgaand schriftelijk haar toestemming heeft verleend en de nieuwe locatie voldoet aan de door EDEA gehanteerde installatiecriteria, welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden of vertraagd, en mits de Cliënt alle aan de verplaatsing verbonden kosten draagt, waarvoor EDEA zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van de vereiste informatie een kostenraming zal verstrekken; of
c) de Overeenkomst beëindigen per de datum van overdracht van de Locatie, in welk geval de Cliënt op eerste verzoek aan EDEA een beëindigingsvergoeding verschuldigd is ten bedrage van zeventig procent (70%) van alle resterende Maandelijkse Huurtermijnen tot aan de Geplande Beëindigingsdatum.

17. Betaling

17.1

EDEA zal de Maandelijkse Huurtermijn maandelijks factureren en deze via automatische incasso innen. Hiertoe dient de Cliënt op of omstreeks de Contractdatum het als Bijlage A bijgevoegde SEPA-incassomandaat te ondertekenen.

17.2

EDEA zal de Cliënt van tijd tot tijd eveneens factureren voor overige bedragen die de Cliënt uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is.

17.3

EDEA zal op iedere maandelijkse factuur met betrekking tot de Maandelijkse Huurtermijnen de volgens de geldende btw-regels verschuldigde btw in rekening brengen, welke btw door de Cliënt dient te worden voldaan. De Maandelijkse Huurtermijn is derhalve inclusief het standaard btw-tarief van 21%.

18. Verzekering

De Cliënt dient tot en met de Einddatum een gebruikelijke opstal- en/of inboedelverzekering aan te houden die dekking biedt voor schade aan de Batterij en dient de installatie van de Batterij bij de verzekeraar te melden. De Cliënt dient eventuele uitkeringen die hij/zij onder een dergelijke verzekering met betrekking tot de Batterij ontvangt aan EDEA door te betalen en zal, voor zover mogelijk, EDEA aanwijzen als begunstigde van dergelijke verzekeringsuitkeringen.

19. Eigendom van de Batterij

19.1

De Batterij is en blijft eigendom van EDEA. De Cliënt heeft geen koopoptie, geen voorwaardelijk eigendomsrecht en geen ander recht om de Batterij te verwerven en mag zich niet voordoen als eigenaar of als gerechtigd tot overdracht, verkoop of andere beschikking over de Batterij. Het is de Cliënt niet toegestaan het gebruik van de Batterij aan derden te verlenen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA.

19.2

De Cliënt dient iedere relevante derde ervan op de hoogte te stellen dat de Cliënt geen eigenaar is van de Batterij en slechts een gebruiksrecht heeft verkregen van EDEA. De Cliënt dient iedere beslaglegging, pandrecht of ander zekerheidsrecht op de Batterij door derden als gevolg van verplichtingen van de Cliënt of van derden af te wijzen.

19.3

Iedere Partij is te allen tijde gerechtigd, voor eigen rekening en risico, de andere Partij te verzoeken mee te werken aan het vestigen van een recht van opstal met betrekking tot de Batterij ten behoeve van EDEA en dit recht van opstal te laten inschrijven in de openbare registers.

20. Teruggave van de Batterij

Op de Einddatum dient de Cliënt de Batterij aan EDEA terug te geven, waarbij de kosten voor EDEA zijn. EDEA zal de Cliënt geen kosten in rekening brengen voor het demonteren en terugnemen van de Batterij, mits de Cliënt alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst tijdig en correct is nagekomen, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

21. Tekortkoming door de Cliënt, rechtsmiddelen, vertragingsrente en incassokosten

21.1

Elk van de navolgende gebeurtenissen of omstandigheden vormt een “Wanprestatie door de Cliënt”:

a) de Cliënt voldoet niet tijdig twee (2) Maandelijkse Huurtermijnen;
b) de Cliënt voldoet zes (6) Maandelijkse Huurtermijnen na de vervaldatum; of
c) de Cliënt komt enig ander beding uit de Overeenkomst niet na en, indien dit verzuim herstelbaar is, wordt dit verzuim niet hersteld binnen veertien (14) dagen nadat EDEA de Cliënt daarvan in kennis heeft gesteld of nadat de Cliënt zich bewust is geworden van dat verzuim.

21.2

Na het intreden van een Wanprestatie door de Cliënt is EDEA gerechtigd, op enig moment:

a) nakoming te verlangen;
b) het gebruik van de Batterij op te schorten totdat de Wanprestatie naar tevredenheid van EDEA is hersteld; of
c) de Overeenkomst te beëindigen per een door EDEA te bepalen datum, onder gelijktijdige vordering van betaling van een boete gelijk aan zeventig procent (70%) van alle resterende Maandelijkse Huurtermijnen tot aan de Geplande Beëindigingsdatum, welke bedragen in dat geval onmiddellijk opeisbaar zijn.

21.3

Indien de Cliënt enig bedrag dat uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is niet op de vervaldatum betaalt en dit verzuim voortduurt tot veertien (14) dagen nadat EDEA de Cliënt daarvan op de hoogte heeft gesteld, is de Cliënt vanaf de vijftiende (15e) dag:

a) wettelijke rente voor consumenten verschuldigd over het achterstallige bedrag tot aan de datum van volledige betaling, zowel vóór als na gerechtelijke uitspraak; en
b) gehouden EDEA te vrijwaren voor alle door EDEA gemaakte incassokosten tot het maximaal toegestane bedrag op grond van toepasselijke wetgeving,

welke bedragen door de Cliënt op eerste verzoek dienen te worden voldaan.

22. Overdracht van de Overeenkomst

22.1

EDEA is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen aan een derde. De Cliënt verleent reeds nu medewerking aan een dergelijke overdracht, maar is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen binnen veertien (14) dagen nadat de overdracht aan hem/haar is meegedeeld, indien de Cliënt van oordeel is dat de overdracht zijn/haar belangen wezenlijk schaadt.

22.2

Voor zover wettelijk toegestaan, is het de Cliënt niet toegestaan zijn/haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDEA.

23. Gegevensbescherming

23.1

EDEA verstrekt in dit artikel 23 de informatie over de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Aanvullende informatie over het door EDEA gehanteerde privacybeleid is te vinden via: [https://www.otovo.nl/legal/privacy/](https://www.otovo.nl/legal/privacy/). EDEA en haar verwerkers (waaronder haar dienstverleners en onderaannemers) kunnen laad-, gebruiks- en prestatiegegevens van de Batterij verzamelen, opslaan en gebruiken ten behoeve van de in artikel 23.3 genoemde doeleinden, met inachtneming van de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Onverminderd de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen EDEA en haar verwerkers gebruikmaken van geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die voortvloeien uit de in de Batterij opgenomen software. EDEA is exclusief eigenaar van de databanken en van alle metrics, berekeningen en overige geanonimiseerde informatie die in dat kader worden ontwikkeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm voor dergelijke doeleinden hergebruikt.

23.2

EDEA treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de persoonsgegevens van de Cliënt en de persoonsgegevens die via de Batterij en de daarin opgenomen software worden verkregen. Door EDEA ingeschakelde dienstverleners en onderaannemers verwerken persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van EDEA op basis van een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 AVG. Het gebruik van de Otovo App en Otovo Mijn Pagina (artikel 8.2) en het gebruik van het monitoringportaal van de fabrikant (artikel 14.3) vallen onder de zelfstandige verantwoordelijkheid van Otovo ASA respectievelijk de betreffende fabrikant. Het contact e-mailadres van EDEA voor privacyaangelegenheden luidt: [[email protected]](mailto:[email protected]).

23.3

EDEA verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van de Cliënt: identificatie- en contactgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer, ID), gegevens betreffende de Locatie, betaal- en factuurgegevens (waaronder IBAN), technische gegevens van de Batterij en de installatie, alsmede laad-, gebruiks- en prestatiegegevens. Deze gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

a) het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder de installatie, registratie, monitoring, onderhoud en het verlenen van klantenservice met betrekking tot de Batterij;
b) facturatie, betalingsverwerking en debiteurenbeheer;
c) het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan EDEA is onderworpen;
d) productie- en foutanalyse, kwaliteitsbewaking en statistische analyse, waarbij persoonsgegevens zoveel mogelijk worden geanonimiseerd; en
e) marketingdoeleinden zoals bedoeld in artikel 13.7.

23.4

De rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

a) de noodzaak voor de uitvoering van de Overeenkomst (artikel 6(1)(b) AVG) voor de doeleinden onder artikel 23.3(a) en (b);
b) de naleving van een wettelijke verplichting waaraan EDEA is onderworpen (artikel 6(1)(c) AVG) voor het doeleinde onder artikel 23.3(c);
c) het gerechtvaardigd belang van EDEA bij kwaliteitsbewaking, productieoptimalisatie, foutanalyse en het voorkomen van misbruik (artikel 6(1)(f) AVG) voor het doeleinde onder artikel 23.3(d), waarbij EDEA een belangenafweging heeft uitgevoerd; en
d) de toestemming van de Cliënt (artikel 6(1)(a) AVG) voor het doeleinde onder artikel 23.3(e) en voor andere specifieke verwerkingsactiviteiten waarvoor toestemming is vereist; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

23.5

De persoonsgegevens van de Cliënt kunnen worden verstrekt aan de volgende categorieën ontvangers:

a) Otovo B.V., installateurs en overige onderaannemers in hun hoedanigheid van verwerker;
b) Otovo ASA voor zover de Cliënt gebruikmaakt van de Otovo App of Otovo Mijn Pagina;
c) de fabrikant van de Batterij in verband met registratie en monitoring (artikel 14.3);
d) gelieerde ondernemingen van EDEA voor interne administratieve doeleinden;
e) IT-, hosting- en betaaldienstverleners;
f) incasso- en kredietbeoordelaars; en
g) toezichthoudende, fiscale en andere bevoegde autoriteiten voor zover wettelijk vereist.

EDEA zal met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst sluiten overeenkomstig artikel 28 AVG. Voor zover persoonsgegevens worden doorgegeven aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte, draagt EDEA zorg voor passende waarborgen overeenkomstig hoofdstuk V AVG (zoals een adequaatheidsbesluit of standaardcontractbepalingen).

23.6

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de relatie tussen EDEA en de Cliënt voortduurt en daarna gedurende de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

23.7

Overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming heeft de Cliënt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken:

a) inzage in zijn/haar persoonsgegevens;
b) rectificatie van persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
c) wissing, door te verzoeken dat persoonsgegevens niet (langer) door EDEA of haar gelieerde ondernemingen worden verwerkt;
d) beperking van de verwerking, indien de Cliënt de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in bepaalde gevallen wenst te beperken, of bezwaar wenst te maken tegen de verwerking;
e) bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt op grond van een gerechtvaardigd belang of voor direct-marketingdoeleinden (artikel 21 AVG); en
f) overdraagbaarheid, indien de Cliënt de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens in elektronische vorm wenst te ontvangen en deze wil overdragen aan een andere entiteit (artikel 20 AVG).

23.8

De Cliënt kan bovenstaande rechten uitoefenen via het volgende e-mailadres: [email protected]. De Cliënt kan een door hem/haar aan EDEA verleende toestemming te allen tijde en kosteloos intrekken via hetzelfde e-mailadres of via de daartoe in iedere communicatie aangeboden mogelijkheid, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

23.9

De Cliënt heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

24. Kosten

Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, komen alle kosten, waaronder begrepen vergoedingen en uitgaven, die in verband met de voorbereiding, onderhandeling, uitvoering en afronding van de Overeenkomst of de daarin beoogde transacties worden gemaakt, waaronder de kosten en honoraria van professionele adviseurs, voor rekening van de Partij die deze kosten maakt.

25. Herroeping of beëindiging door de Cliënt

25.1

De Cliënt kan de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van redenen herroepen door EDEA binnen veertien (14) dagen na de Contractdatum een ondubbelzinnige verklaring te sturen waaruit zijn/haar besluit blijkt de Overeenkomst te herroepen (bijvoorbeeld per e-mail of per brief), al dan niet met gebruikmaking van het als Bijlage B bijgevoegde herroepingsformulier.

25.2

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid kan de Cliënt te allen tijde vóór de eerste installatiedatum van de Batterij de Overeenkomst beëindigen tegen betaling van alle directe kosten en uitgaven die EDEA als gevolg van de Overeenkomst heeft gemaakt.

26. Beëindiging door EDEA

EDEA is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder kosten voor EDEA te beëindigen:

a) indien de Cliënt niet binnen dertig (30) dagen na de Contractdatum de voor de installatie van de Batterij noodzakelijke informatie aan EDEA heeft verstrekt, in welk geval de Cliënt aan EDEA een beëindigingsvergoeding van € 100 verschuldigd is ter dekking van de aan de voorbereiding van de installatie bestede personeelstijd;
b) indien de installatie niet kan worden voltooid als gevolg van omstandigheden buiten de macht van EDEA, zoals het ontbreken van goedkeuringen van lokale autoriteiten of wijzigingen in nationale regelgeving;
c) indien de installatie niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd als gevolg van vertragingen veroorzaakt door de Cliënt of door door de Cliënt ingeschakelde derden, zoals het niet gereed zijn van de Locatie, het ontbreken van elektriciteit ter plaatse of vergelijkbare omstandigheden;
d) indien de door de Cliënt aan EDEA verstrekte informatie onjuist, onvolledig of misleidend blijkt te zijn, in welk geval de Cliënt EDEA dient te vrijwaren voor alle kosten die zijn gemaakt voor werkzaamheden die reeds zijn uitgevoerd en niet ongedaan kunnen worden gemaakt;
e) als gevolg van lokale omstandigheden die de installatie aanzienlijk bemoeilijken of die kunnen leiden tot aanzienlijk hogere kosten; of
f) als gevolg van beperkingen in de toeleveringsketen.

27. Kennisgevingen

27.1

Iedere mededeling die op grond van of in verband met de Overeenkomst wordt gedaan, dient schriftelijk te geschieden en kan, tenzij anders bepaald, plaatsvinden per e-mail of per brief.

27.2

De adressen en e-mailadressen van de Partijen luiden:

a) voor EDEA:

European Distributed Energy Assets B.V.

Singel 542, 1017 AZ Amsterdam, Nederland

E-mail: [email protected]; en

b) voor de Cliënt: het adres en het e-mailadres zoals vermeld onder “Partijen” aan het begin van de Overeenkomst,

dan wel een vervangend adres of e-mailadres zoals de betreffende Partij aan de andere Partij heeft meegedeeld, met dien verstande dat ten minste zeven (7) dagen zijn verstreken na een dergelijke kennisgeving.

27.3

Iedere kennisgeving op grond van of in verband met de Overeenkomst dient te worden gedaan in het Engels of het Nederlands.

28. Diverse bepalingen

28.1

De Overeenkomst bevat de volledige afspraken tussen de Partijen met betrekking tot haar onderwerp en vervangt alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, intentieverklaringen en overige regelingen (ongeacht of deze bindend waren of niet) tussen de Partijen ter zake.

28.2

De kopjes in de Overeenkomst zijn uitsluitend opgenomen ter verduidelijking en hebben geen invloed op de uitleg van de Overeenkomst.

28.3

Wijzigingen en aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk worden overeengekomen, tenzij dwingend recht een strengere vorm voorschrijft. Dit geldt tevens voor een wijziging van dit schriftelijkheidsvereiste. Er bestaan geen mondelinge of schriftelijke nevenafspraken.

28.4

Indien een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst nietig of niet-afdwingbaar zijn of worden, tast dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aan. Hetzelfde geldt indien in de Overeenkomst een wezenlijke bepaling ontbreekt. In plaats van de nietige of niet-afdwingbare bepaling, dan wel ter aanvulling van een leemte, zal een geldige en afdwingbare bepaling gelden die zoveel mogelijk aansluit bij de commerciële bedoeling van de Partijen ten aanzien van de nietige, niet-afdwingbare of ontbrekende bepaling.

29. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De Overeenkomst en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt, wordt beheerst door en dient te worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. Voor zover wettelijk toegestaan zijn de rechtbanken in eerste aanleg te Amsterdam bevoegd om kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst (waaronder geschillen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of beëindiging van de Overeenkomst of de gevolgen van nietigheid daarvan, alsmede iedere niet-contractuele verplichting die daarmee verband houdt).